首页

工程优惠承诺,优惠条件及服务承

【www.ndcksc.com--招标合同】

为表达我公司诚意,针对 (项目名称)项目的投标,结合我公司自身条件和潜力,我公司将最大限度地为招标人排忧解难,具体做出如下承诺,本站为大家整理的相关的工程优惠承诺,优惠条件及服务承,供大家参考选择。

  工程优惠承诺,优惠条件及服务承

  为表达我公司诚意,针对 (项目名称)项目的投标,结合我公司自身条件和潜力,我公司将最大限度地为招标人排忧解难,具体做出如下承诺:

  一、优惠条件

  1、我公司对本工程承担总承包责任,绝不分包、转包。

  2、 认真做好不扰民施工的各项措施,搞好环境保护。调和处理好周边关系,如遇影响到工程正常进行的问题,保证不推脱。

  3、对于

  4、售后服务:质保期内免费维修保养,质保期后终身维护,只收取维修材料成本费。

  5、在同等竞争条件下,我公司不以降低产品技术性能的基础上,真诚以最优惠的价格提供给对方。

  二、服务承诺

  我公司一向重视对业主的服务,为此,我公司将以“全心全意为客户”的服务理念,竭诚为贵方的建设服务。结合本投标项目的特点、要求和我公司自身条件、潜力,我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺:

  1、追求完美,全程服务

  我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”,想业主之所想,急业主之所急,办业主急需办之事,充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营宗旨,切实把业主意识贯彻始终,做到项目中标前为业主服务,中标后对业主负责,交工后让业主满意。

  2、诚实守信,尊重业主

  我们完全响应贵方的要求,若中标将严格执行投标文件的所有条款,我公司保证服从业主方的统筹调度,配合各责任主体职责范围内的工作,在施工过程中,我们将始终信守合,将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标,我公司对本工程承担总包责任,不转包工程,确保合格工程,争创优良工程。

  投标工程我公司承诺在所报工期内交付货物,为业主办公和远营创造良好的条件。

  如果贵单位接受我们的投标,我们承诺立即组织本项目的施工准备工作,合理配备资源,并按照规定以一流的服务,按期完成该项目的工作,为绵阳的发展和腾飞做出我们的贡献。

  工程优惠承诺,优惠条件及服务承

  1、服从招标人现场管理的承诺;

  一旦确定本公司中标,我公司将坚决服从招标人的现场管理,并做一下承诺,如我公司不服从招标人的现场管理,我公司愿意接受合同价格1%的处罚,如出现严重的不服从管理,招标人有权解除我公司的合同。

  2、完全响应招标文件内容承诺;

  我公司将完全响应招标文件的内容,如有与招标文件相违背的内容,招标人有权拒绝我公司所投标书。

  3、不拖欠农民工工资承诺;

  一旦确定本公司中标,我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资,特作以下承诺:

  (1).截止本工程开标之日止,本企业无拖欠民工工资及其他其工工资,无克扣民工工资的行为。

  (2).我公司按规定的数额及时足额缴纳民工工资保障金。

  (3).我公司承包的工程,一旦出现拖欠民工工资及其他职工工资,建设行政主管部门可从民工工资保障金中先予以划支。

  4、工期承诺

  一旦确定本公司中标,我公司将按时开工,及时完工,,我公司将严格按照合同规定的期限完成全部任务。如果延误工期,我方除自行承担采取赶工措施所需的费用外,还应支付不超过合同价格2%的违约金,由此造成的损失均由我方承担。

  5、工程质量承诺

  一旦确定本公司中标,我公司将严格依照业主要求,精心组织施工,确保工程施工质量达到合格等级,并对本工程的质量特作如下承诺:

  若经工程质量监督部门验收达不到合格标准,我公司除承担达标返工的全部经济损失外,并愿接受业主按工程合同总价1%的经济处罚。

  6、施工安全承诺

  一旦确定本公司中标,我们将严格遵守《安全生产法》和地方相关规定,落实现场安全措施,并派出专职安全生产督察员在施工现场,做到发现问题及时纠正、反馈、处理,做到安全生产、文明施工,充分展现本公司良好的精神面貌,施工过程中保证不出现重大安全事故,否则,我公司除承担相关责任外,愿接受贵单位20190元人民币的处罚。

  7、不更换现场主要管理人员承诺;

  我公司郑重承诺:在中标后我公司将按照投标文件中提供的人员,立即组织进场,绝不更换现场主要管理人员,否则,我公司将接受招标人得经济处罚。

  8、有能力处理好地方关系的承诺;

  我公司进场后将积极协调好地方关系,不给招标人增加负担,施工过程中如需要农民工将尽量使用当地的农民工。我公司在此承诺完全有能力处理好地方关系,不与当地农民工发生过激的行为。

  9、工程竣工保修服务承诺。

  工程竣工后,我方将负责工程质量保修,以优质的服务,实现我们的承诺。

  公司设立了专门的机构专职主管用户投诉和回访事宜,组织工程定期(半年)回访,回访方式采取直接回访或回访组回访,及时反馈用户意见。

  工程回访中,发现缺陷后,应对发现的缺陷加以认真量度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录,将情况填入维修任务书,由专业技术人员分析存在的问题,找出主要原因,制定措施。由我公司组织专业人员组成维修队,指定专人负责,维修队按维修任务书内容进行维修工作,维修质量、工期、安全都应满足业主要求,特别注意维修期间应维持业主环境的整洁,力求不影响业主和用户的使用。

  工程优惠承诺,优惠条件及服务承

  一、承诺内容:

  结合我公司自身条件和潜力,我公司将最大限度地为招标人排忧解难,具体做出如下优惠承诺:

  1、我公司对本工程承担总承包责任,决不分包、转包。

  2、认真做好不扰民施工的各项措施,搞好环境保护。调和处理好周边关系, 如遇影响到工程正常进行的问题,保证不推托,不扯皮。

  3、本工程按安全文明标准化工地的要求施工,虚心接受业主、监理的指导和协调,我们已拟好各项安全,文明施工措施和要求,力求将事故控制在 “0”。

  二、服务承诺

  我公司一向重视对业主的服务,为此,我公司将以“全心全意为业主”的服务理念,竭诚为贵方的建设服务。结合本工程的特点和要求和我公司自身的条件和潜力,我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺:

  1、追求完美,全程服务

  我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”,想业主之所想,急业主之所争,办业主急需办之事,充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主” 的经营作风,切实把业主意识贯彻始终,做到项目中标前为业主服务、承建中对业主负责,交工后让业主满意。

  2、 诚实守信,尊重业主

  我们完全响应贵方的要求,若中标施工将严格执行投标文件的所有条款,我公司保证服从业主方的统筹调度,配合各责任主体职责范围内的工作,在施工过程中,我们将始终信守合,将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标,我公司对本工程承担总包责任,不转包工程。确保合格工程,争创优良工程。

  投标工期我公司承诺在所报工期内竣工并交付使用,为业主办公和远营创造良好的条。

  投标人:

  日 期:

延伸阅读
工程结算超合同价10%以上的将追责凉山加强国家投资工程建设项目招标投标工作招标合同
2021-04-07
【摘要】2016年招标师职业资格考试时间为11月12、13日,请大家做好备考招标合同
2021-04-07
【环球网综合报道】据英国路透社1月20日报道,英国于当地时间20日开始对一项招标合同
2021-04-07
(原标题:招标后拒绝与中标方签合同)市人民医院被判赔洗涤公司8万余元2013年1招标合同
2021-04-07
规划用地面积31971 82平方米,我爱范文,总建筑面积37950平方米,地上总招标合同
2021-04-07
证券时报网()05月04日讯中国西电(601179)5月4日晚间公告,近日,招标合同
2021-04-07
日前,广西河池市金城江区人民法院巳公开开庭审理这起建设工程施工合同纠纷案,并作出招标合同
2021-04-07
【正确答案】:A  【答案解析】:本题考查的是标准施工招标文件概述。选项B,招标合同
2021-04-07
招投标违法导致合同无效情形一览表序号无效情形法律依据条文内容1应招标而未招标《最江西省高级人民法院在(2016)赣民终83号案中也采用了类似观点,“本案工程系J例如,最高人民法院(2013)民申字第350号案中,法院即认定:“双方在招投标前首先,从立法目的层面分析,招标投标程序的设计在于促进市场竞争,以使招标人能够以合招标合同
2021-04-07
在采购实践中,评审专家作为政府采购活动相关方中非常重要的一方,对于帮助采购招标合同
2021-04-07
  • 推荐访问